Договоры
ООО «АвтоМонолитСтрой» (РФ, г. Москва), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Дементьева П.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ (РФ, г. Москва), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ________________________., действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о ни¬жеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить бетон товарный, раствор (далее товар) в ассортименте, с качеством соответствующим требованиям, перечисленным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). При этом Поставщик осуществляет поставку товара по ценам, ука¬занным в Протоколе сог-ласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору).
1.2. Датой поставки является дата подписания Товарно-транспортной накладной (ТТН) в момент приемки товара Покупателем от Поставщика. 1.3. Товар становится собственностью Покупателя с момента подписания ТТН. Риск случайного повреждения или уничтожения товара до его приемки Покупателем несет Поставщик.
2. Сроки и порядок поставки товара
2.1. Товар поставляется в сроки, в количестве и в ассортименте, указан¬ные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) на основании Заявки Покупате¬ля на поставку (отгрузку) товара (Приложение № 3 к Договору). Заявка подается Поставщику не позднее 14 час. 00 мин. дня, предшествующего отгрузке, в письменном виде по факсу со штампом ответственного лица Покупателя, подписанной ответственным лицом, и содержащей наименование и марку товара, требуемую подвижность, количество, дату и время начала поставки, адреса объектов и интервал движения транспорта. Если в заявке отсутствуют какие-либо сведения, повлекшие за собой проблемы, связанные с приемкой бетона на объекте Покупателя, Поставщик имеет право не при-нимать эти претензии у Покупателя.
2.2. Минимальная норма отгрузки товара – 5 м3.
2.3. Товар (готовые бетонные смеси и раствор) поставляются Покупателю на Объект специализированным транспортом (АБС), предназначенным для доставки бетонной смеси и раствора. (Применяемые способы транспортировки должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от воз-действия ветра и солнечных лучей).
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Покупатель оплачивает поставленную партию товара по ценам, уста¬новленным в Протоколе согла-сования договорных цен (Приложение № 2 к Договору) после их приемки не позднее 5 календарных дней с момента подписания ТТН на основании счёта, выставленного в адрес Покупателя. Моментом оплаты по договору является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на товар, указанные в Протоколе согласования договорных цен, включают в себя стоимость товара, доставки на Объект, НДС 18 %. В случае доставки товара при неполной загрузке АБС, предназначенного для доставки бетонной смеси и раствора, Покупатель доплачивает Поставщику стоимость доставки за каждый недогруженный до нормы м. куб. товара. (Указывается в ТТН).
3.2. Цены на товар, указанные в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору), фиксируются на текущий месяц, но могут быть изменены в одностороннем порядке, в случае подорожания стоимости материалов и ж/д тарифов более, чем на 5%, о чем Покупатель уведомляется в письменном виде.
3.3. По истечении срока, указанного в п. 3.2, Стороны заключают новый Протокол согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору) путем подписания дополнительного соглашения к Договору. В случае, если любая из Сторон не принимает предложенные новые цены, то Договор расторгается в одностороннем порядке.
4. Обязанности Сторон:
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить поставку товара в точном соответствии со Спецификацией путем передачи товара на объекте, с обязательным оформлением ТТН.
4.1.2. Обеспечить поставку товара по ассортименту, комплектности, в соответствие со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), по утвержденным в Протоколе договорным ценам, в количестве, указанном в Заявке на поставку (Приложение № 3 к Договору), в установленные в п. 2.1. сроки .
4.1.3. Обеспечить качество поставляемых товаров согласно ГОСТ 7473-94. Все поставляемые товаров должны соответствовать Спецификации.
4.1.4. Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на товар, а также за то, что товар не является предметом залога, спора, и не находятся под арестом.
4.2. Покупатель обязан:
4.2. 1 . Принять товар по ТТН.
4.2.2. Произвести оплату поставленных товаров в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Полный отказ от заявки Покупатель имеет право произвести в будние дни за 4 часа до планируемого начала поставки, а в воскресные и праздничные дни – до 18-00 предпраздничного рабочего дня. Поставщик обязуется не начинать отгрузку товара без устного предварительного согласования с ответственным лицом Покупателя непосредственно перед началом поставки.
4.4. Покупатель обязан:
4.4.1. своевременно подавать заявку с указанием необходимых сведений согласно п. 2.1; 4.4.2. содержать подъездные пути в пунктах выгрузки, а также разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей; 4.4.3. обеспечивать промывку смесительных барабанов АБС без слива загрязненной жидкости на территории стройплощадки;
4.4.4. обеспечивать очистку, мойку колес автомобилей, работающих на строительной площадке при выезде с территории строительства.
4.4.5. предоставлять на объекте Покупателя водителям и другим представителям Перевозчика для служебного пользования телефонную связь;
4.4.6. обеспечить принятие товара, поставляемых в соответствии с настоящим Договором;
4.4.7. В случае отказа от приемки товара на объекте, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика и совместно с ним, а также водителем автомашины составить и подписать акт с указанием причин отказа приемки материалов;
4.4.8. Представитель Поставщика обязан прибыть на объект по телефонному вызову (телефонограмме) Покупателя в течение 1 часа, либо передоверить свои функции водителю.
4.5. Покупатель обязуется своевременно производить оплату поставляемого товара.
5. Приемка по качеству и количеству
5.1. Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществля¬ется полномочными предста-вителями Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Сдача и приемка поставляемых товаров оформляется ТТН, которые подписываются полномочными пред-ставителями и заверяются печатями сторон.
5.2. Покупатель имеет право осуществлять лабораторные пробы на качество поставляемого бетона и раствора самостоятельно на объектах. Все образцы, отобранные для испытания, должны быть промар-кированы с указанием даты поставки, с наименованием Поставщика, производителя, № накладной, № АБС и с подписью водителя.
5.3. Прием товара (бетона товарного и раствора) осуществляется непосредственно на Объекте по объему. Покупатель имеет право проводить контрольную проверку количества (мерной емкостью) и качества бе-тонной смеси в соответствии с нормами ГОСТ 7473-94 и ГОСТ 10181.0-ГОСТ10181.4.
5.3.1. В случае поставки товара, качество которого вызвало сомнения у ответственного лица на объекте Покупателя, последний обязан предоставить аргументированный отказ от приемки; в таком случае данный товар будет заменен Поставщиком за свой счет. В случае, если Поставщик докажет Покупателю, что постав-ленный товар был соответствующего качества, Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы, связанные с этим инцидентом.
5.3.2. В случае поставки товара, количество которых вызвало сомнения у ответственного лица на объекте Покупателя, немедленный вызов представителя Поставщика обязателен. Стороны, через своих представителей производят контрольные замеры в процессе поставки товара мерной емкостью. Результаты замеров заносятся в акт, подписанный указанными представителями, и являются бесспорными. Стороны, используя результаты замеров, путем переговоров устанавливают размер недогруза по партии товара.
5.3.3. Результаты приема сравниваются с данными, указанными в ТТН. В случае совпадения результатов приема с данными ТТН, ответственное лицо Покупателя расписывается в ТТН и ставит штамп Покупателя.
5.4. Товар считается принятыми с момента поставки на объект Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной (ТТН) ответственным лицом на объекте Покупателя. 5.5. Время разгрузки АБС на объекте-пятикубового-45 минут, семи - десяти кубового-60 минут. Время простоев, отмеченное уполномоченным лицом на объекте в ТТН, оплачивается из расчета-400 руб. за каждый полный час простоя.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае доказанной недопоставки товара, некомплектности и поставки товаров ненадлежащего качества, Покупатель вправе отказаться от оплаты недопоставленных и не соответствующих качеству, согласно ГОСТу, товара, а если товар оплачен, то требовать от Поставщика возврата уплаченных сумм. В случае предвари-тельной оплаты товара Поставщик не вправе удерживать товар в порядке ст. 359, 360 ГК РФ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни пред-видеть, ни предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие внешние и чрезвычайные события или действия, которые признаются обстоятельствами непрео-долимой силы гражданским законодательством РФ.
7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств, Сторона по договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна незамедлительно известить об этом другую сторону в письменной форме.
7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.
8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2018 года.
8.2. Покупатель имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в случаях: - нарушения сроков поставки либо не предоставления товара в оговоренные Сторонами сроки; - в случаях, предусмотренных в п. 3.3 Договора; - несоблюдения Поставщиком требований по качеству и количеству товара.
8.3. Поставщик вправе расторгнуть Договор в случаях: - нарушения сроков оплаты Покупателем по Договору более чем на 45 календарных дней.
8.4. При расторжении Договора в соответствии с вышеизложенным п. 8.2, то Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты вручения уведомления о расторжении Поставщику.
8.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в любое время в одностороннем внесудебном порядке (п. З ст.450 ГК РФ) с возмещением Поставщику только и исключительно стоимости поставленных им (до момента; решения об отказе от исполнения договора) товара.
8.6. Поставщик вправе передать свои права по Договору третьим лицам: (в том числе, но не ограничиваясь этим, права требования) только с письменного согласия Покупателя. 8.7. Любая договоренность между Покупателем и Поставщиком, влекущая за собой новые обязанности по настоящему Договору, должна быть подтверждена Сторонами в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.8. Недействительность любого из положений Договора, признанная решением судебных органов, не влечет за собой недействительность Договора в целом.
8.9. Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 дней при изменении банковских реквизитов, адреса и сведений о государственной регистрации. 8.10. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юри-дическую силу по одному для каждой из Сторон.
8.11. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.12. Приложения к договору: - Спецификация (приложение № 1) - Протокол согласования договорной цены (приложение №2) - Форма заявки на поставку (приложение №3)
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Поставщик:
ООО "АвтоМонолитСтрой"
Д О Г О В О Р №_____
подачи бетона автобетононасосом
г. Москва «____»____________2018 г.
ООО «АвтоМонолитСтрой», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Дементьева П.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по подаче бетона/раствора (далее именуемые -«продукция») автобетононасосом, а Заказчик обязуется принимать результаты выполненной работы и оплачивать ее в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2.Подача продукции осуществляется силами Исполнителя с использованием автобетононасосов, обладающих необходимыми для подачи продукции параметрами, на основании заявок Заказчика. 1.3. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания и действует до “____”___________20___ г.
2. Порядок и условия поставки продукции.
2.1. Подача продукции осуществляется на основании заявок Заказчика. Заявки направляются Заказчиком Исполнителю в письменном виде с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой.
2.2. Заявка должна содержать вид продукции, адрес работы автобетононасоса, длину автобетононасоса, дату и время подачи бетононасоса, наличие дополнительного оборудования, наименование грузополучателя. Заявка должна быть подтверждена Исполнителем.
2.3. Заказчик направляет заявку не позднее 18 часов до предполагаемой даты оказания услуг бетононасоса.
2.4. Исполнитель выполняет работы по подаче продукции в указанный в заявке срок только при своевременном получении заявки от Заказчика.
2.5.Приемка результата выполненных работ производится путем отметки в (акте, блок-ордере) с обязательным указанием времени работы автобетононасоса.
2.6. Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента отметки сторонами в блок-ордере, акте в соответствии с п.2.5.
2.7. Если по требованию Заказчика, указанному в заявке подача бетона бетононасосом оказываются третьему лицу (грузополучателю), Заказчик отвечает за действия по исполнению условий настоящего договора грузополучателем, как за свои собственные. В этом случае приемка результата выполненных работ осуществляется грузополучателем. 2.8. Заказчик имеет право назначить для приемки продукции уполномоченное лицо (лица). Если такое лицо(лица) не указано, результаты выполненных работ принимают работники Заказчика(грузополучателя).
2.9. Для выполнения работ Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц. Если привлечение третьих лиц не согласовано с Заказчиком, Исполнитель несет ответственность за действия по исполнению условий настоящего договора этими лицами как за свои собственные.
2.10. В случае необоснованного отказа от приемки, задержки приемки или неприемки результата выполненных работ Заказчиком, Заказчик обязан письменно указать мотивированную причину своих действий в документах о приемке ( п.2.5), при этом Заказчик несет все расходы, связанные с прогоном автобетононасоса. В противном случае Исполнитель делает соответствующую отметку в документах о приемке и работы считаются принятыми Заказчиком.
2.11. В случае отказа от заявки менее, чем за 18 часов Заказчик обязан оплатить штраф равный сумме оплаты 2-х часов работы автобетононасоса соответствующих параметров а, менее, чем за 4 часа - 4-х часов.
2.12. Заказчик обязан обеспечить бесперебойное наличие продукции для работы автобетононасоса во время его работы. Простой автобетононасоса оплачивается Заказчиком по ценам работы автобетононасоса соответствующих параметров.
2.13. В случае порчи или повреждения автобетононасоса Заказчик обязан выплатить Исполнителю стоимость ремонта и поврежденных деталей, согласно действующим тарифам и ценам подтвержденным официальным поставщиком данной техники.
2.14. В случае забивания автобетононасоса посторонними предметами в бетоне заказчика, разбавления бетона водой, время прочистки бетоноводов входит в оплачиваемое время. Прочистка производится силами заказчика.
2.15. В случае скорости ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении работы с использованием автобетононасосов не производятся. Минимальная температура окружающей среды для использования автобетононасосов –5о С.
2.16. Заказчик подтверждает, что знаком с технологией работы автобетононасосов, необходимостью чистки, промывки, обслуживания и т.д.
2.17. Временем отсчета работы автобетононасосов считается время начала работы и включает в себя 45 минут, необходимых для технологической промывки.
2.18. Для обеспечения подачи продукции Заказчик обязан: - подготовить площадку для автобетононасоса удовлетворяющую следующим требованиям: размером 9м. на 12м.; твердое покрытие; уклон не более 3%; расстояние до укрепленного края котлована не менее 5м; вдали от ЛЭП - подготовить въезд-выезд автотранспорта - обеспечить промывку автобетононасоса теплой водой (только в зимнее время) или холодной (только в летнее время) в количестве не менее 1-2 куб.м - обеспечить место для слива воды после технологической промывки - обеспечить 1-2 куб.м пусковой смеси заводского изготовления ( для запуска автобетононасоса) - обеспечить сборку-разборку и чистку бетоноводов. - обеспечить соответствие качества бетонной смеси ГОСТу с осадкой конуса не ниже 16 см., и марке не ниже В-22,5 с наибольшей фракцией заполнителя 20 мм.
3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Валютой договора и валютой платежей по договору является российский рубль.
3.2. Цена продукции устанавливается Исполнителем и фиксируется в протоколе согласования цен, который подписывается сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением к настоящему договору.
3.3. Цены на продукцию могут изменяться сторонами по взаимному соглашению путем подписания протокола согласования цен. Цена на заказанные или поставленные услуги изменению не подлежит. Не может изменяться цена на услуги в одностороннем порядке. 3.4. Покупатель должен произвести предоплату услуг по счету, выставленному Исполнителем. Счет может быть направлен Исполнителем с помощью средств факсимильной связи.
3.5. По требованию одной из сторон стороны обязаны проводить выверку расчетов с подписанием акта. Выверка расчетов производится в течение 3-х рабочих дней с даты выставления соответствующего требования, направленного с помощью факсимильной связи.
4. Качество продукции.
4.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу с осадкой конуса не ниже 16 см, и быть не ниже марки В-15 и В-22,5 (только для автобетононасоса 22 м.)
4.2. Наибольшая крупность заполнителя 20 мм, В случае забивания автобетононасоса посторонними предметами в бетоне Исполнителя, разбавления бетона водой, время прочистки бетоноводов входит в оплачиваемое время.
4.3. При возникновении между сторонами разногласий по качеству продукции, соответствие качеству подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ г. Москва РФ.
5. Порядок рассмотрения споров.
5.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия, в Арбитражном суде г. Москвы.
5.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется материальное право Российской Федерации.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор определяет основы взаимоотношений между сторонами на период срока его действия. Во исполнение договора стороны могут заключать дополнительные договоры, соглашения и протоколы к нему. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
6.3. Стороны устанавливают, что факсимильное воспроизводство оттисков печатей и подписей при исполнении настоящего договора в случаях, предусмотренных договором, является надлежаще исполненным и соответствующим закону письменным оформлением соответствующих документов. Правила, установленные настоящим пунктом не распространяются и не действуют в отношении настоящего договора и соглашений об изменении существенных условий договора, касающихся предмета настоящего договора. 6.4. Договор составлен и подписан на трёх листах без текста на обороте, на русском языке в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
ООО "АвтоМонолитСтрой"
Заказчик:
